Договор на монтаж сплит системы образец

Договор N___ на выполнение работ по установке кондиционера

1. Предмет Договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха: __________________________, именуемая в дальнейшем ACS, на объекте Заказчика _________________, расположенном по адресу: __________________________________ (далее «Объект»).

1.2 Подрядчик должен выполнить работу, используя собственные (и/или: привлеченные) ресурсы.

1.3 Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора (Приложение № _). 2.

2. Цена и порядок расчетов

2.1 Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, включая НДС _____ (__________) рублей.

2.2 Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (или: _____________________________________________).

2.3 Все платежи по Контракту осуществляются путем перевода на счет, указанный Подрядчиком. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день зачисления средств на корреспондентский счет Подрядчика. 3.

3. Обязательства Заказчика

3.1 Клиент обязуется:

3.1.1 передать Подрядчику на сайте _________________ в период с даты подписания настоящего контракта до начала работ:

— Строительная площадка (Site), которая включает беспрепятственный доступ рабочих и подрядчиков на площадку на весь период проведения работ.

3.1.2 Осуществлять приемку работ и строительства в соответствии со СНиП.

3.1.3 Назначить приемочную комиссию для приемки выполненных Работ в течение _______________ с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Работ к приемке и организовать работу такой комиссии в соответствии со СНиП.

3.1.4 Оплатить Подрядчику Работы, предусмотренные в п. 1.1 настоящего Договора, в размерах, указанных в п. 2.1 настоящего Договора.

4. Обязательства Подрядчика

4.1 Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется:

4.1.1 Выполнить все работы в объеме и сроки, указанные в настоящем контракте, с хорошим качеством в соответствии со СНиП. Сдать работы Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.

4.1.2 Совместно с заказчиком подписать акты приемки работ.

4.1.3 Выполнять работы в полном соответствии с проектами, сметами, чертежами, строительными нормами и правилами.

4.1.4 Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мер безопасности, противопожарной защиты и охраны окружающей среды в объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.1.5 Осуществлять систематическую уборку Строительной площадки во время и после завершения работ в объеме работ по настоящему Договору.

4.1.6 Убрать с площадки свои транспортные средства, инструменты, приборы и оборудование в течение _____ с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

4.1.7. устранить по требованию Заказчика все дефекты и недостатки, обнаруженные при приемке работ, в течение _____ дней или в сроки, согласованные с Заказчиком.

5. Сдача и приемка работ

5.1 Заказчик совместно с Подрядчиком принимает выполненные работы на основании акта приемки, этот документ является сертификатом гарантии качества.

5.2 Приемка выполненных работ производится после выполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору в установленном порядке, действующем на дату его подписания.

5.3 Заказчик не имеет права корректировать количество, коэффициенты, цены после подписания акта сдачи-приемки работ.

6. Сроки выполнения работ

6.1 Дата начала выполнения работы — «___» __________ ____, дата окончания работ — «___». ____. Подрядчик обязался приступить к выполнению работ в течение _______ дней с момента перечисления Заказчиком предоплаты на счет Подрядчика.

7. Ответственность сторон

7.1 Подрядчик несет полную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ.

7.2 Заказчик несет ответственность за приемку и оплату всех работ в рамках условий настоящего договора.

7.3 Стороны несут взаимную ответственность за своевременное выполнение своих обязательств в размере ___% от суммы Контракта за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение полностью или частично своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано природными явлениями (а именно: наводнением, землетрясением или другим стихийным бедствием), пожаром, военными действиями и другими обстоятельствами форс-мажорного характера, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2 Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 9.

9. Гарантии

9.1 Гарантийный срок нормальной эксплуатации составляет ____ месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

9.2 Если в течение гарантийного срока в ходе монтажных работ будут обнаружены дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения оформляются протоколом, состоящим из 2 частей. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

9.3 Вышеупомянутые гарантии не действуют в случае преднамеренного ущерба со стороны третьих лиц.

10. Расторжение Договора

10.1 Покупатель имеет право отказаться от договора в следующих случаях

— задержка Подрядчика более чем на ____ по причинам, не зависящим от Покупателя;

— систематическое нарушение Подрядчиком срока начала монтажных работ, повлекшее за собой продление срока окончания строительства более чем на _________;

10.2 Подрядчик имеет право потребовать расторжения Договора в следующих случаях

— финансовая несостоятельность Заказчика или систематическая задержка Заказчиком оплаты за выполненную работу или задержка, превышающая ___________;

— приостановка работ Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий ___________;

10.3 Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, должна направить письменное уведомление другой Стороне.

11. Прочие условия

11.1 Если споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они сделаны в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.3 В случаях, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Вступление Договора в силу

12.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения и подписания Приложений и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

12.2 Настоящее Соглашение составлено в двух (2) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

к документации по запросу цен №3-2012

Договор на поставку и установку

потолочная сплит-система

г. Воронеж «___»__________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . I., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании ______________________-, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», на основании Протокола № ______, заключили настоящее соглашение о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется поставить и установить, а Заказчик обязуется принять и оплатить сплит-систему (кондиционер) (далее — Товар), наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) и место установки которой указаны в Спецификации (Приложение будет создано на основании предложения победителя запроса цен), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО И ПОЛНОТА

2.1 Исполнитель гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации, Товар маркирован в соответствии со стандартами и техническими условиями, установленными для таких Товаров.

2.2 Гарантийный срок на поставленный Товар составляет ___________, на работы (монтаж/демонтаж) — ___________. Гарантийный срок начинается с даты поставки и ввода товара в эксплуатацию. Наладка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание Товара будет осуществляться по месту использования Товара специалистами Исполнителя. Все расходы по наладке, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию несет Подрядчик.

2.3 Подрядчик должен предоставить Заказчику
надлежащим образом оформленные сертификаты, а также иные документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вышеупомянутые документы будут предоставлены Клиенту при передаче товара.

2.4 Количество товара, переданного Клиенту, должно точно соответствовать
количество, указанное в правоустанавливающих документах. Маркировка товаров должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при получении.

2.5 Приемка товара по количеству и качеству происходит после подписания
Страница накладной.

3 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1 Товары должны быть поставлены Клиенту по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, как указано в Спецификации (Приложение) к настоящему Договору. Товары должны быть поставлены и установлены в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения настоящего Соглашения.

3.2 Доставка, разгрузка на складе Заказчика, монтаж, демонтаж и сборка товара осуществляются за счет Исполнителя. Датой поставки товара считается дата приемки товара Договаривающимся органом и подписания Сторонами актов приема-передачи и актов выполненных работ.

3.3 Если во время осмотра и подсчета товаров в процессе их
3.3 Если во время приемки товара обнаружены дефекты и/или недостатки товара, Заказчик обязан немедленно указать это в накладной и сделать запись о дефектах и/или недостатках в двух экземплярах.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА

4.1 Право собственности на товар и риск случайной потери товара переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания акта сдачи/приемки товара.

5.1 Цена товара составляет ____________ рублей __ копеек, включая НДС 18% _______________________ рублей __ копеек.

5.2 Цена включает все расходы, понесенные Покупателем в ходе поставки товаров, работ и услуг, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на доставку, разгрузку, сборку, монтаж и демонтаж.

6. ПРОЦЕДУРА УРЕГУЛИРОВАНИЯ

6.1 Оплата производится безналичным путем — в течение 10 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1 Клиент обязан:

7.1.1 Принять и оплатить товары в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.2 Подрядчик обязан:

7.2.1 Поставить и установить товар в соответствии со Спецификацией (Приложение) к настоящему Контракту;

7.2.2 демонтировать товар в соответствии со Спецификацией (Приложение) к настоящему Контракту;

7.2.3. принять от Клиента товары, имеющие скрытые дефекты, и заменить их на
7.2.3. принять товар со скрытыми дефектами и заменить его аналогичным товаром или вернуть Клиенту уплаченные деньги в течение 10 рабочих дней с момента предъявления дефектов.
в течение 10 рабочих дней после запроса Клиента о замене.

7.2.4 Выполнять работы, оказывать услуги, доставлять товары в соответствии с рабочим временем Заказчика. Время выполнения работы определяется Заказчиком.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Исполнитель несет ответственность за качество поставляемых товаров, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов на товары.

8.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору в установленный срок, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1 Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение своих обязательств, вызванное обстоятельствами, которые возникли помимо воли и желания сторон и которые невозможно было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские беспорядки, эпидемии, блокады, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, представляет собой
достаточные доказательства существования и продолжительности форс-мажорных обстоятельств
форс-мажор.

9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение 3 (трех) месяцев подряд, настоящий контракт может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае разногласий — в Арбитражном суде Воронежской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

11.1 Настоящее Соглашение вступает в силу по адресу ____________ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

11.2 Настоящее Соглашение прекращает свое действие при наступлении одного из следующих обстоятельств:

— выполнение обязательств, принятых Сторонами в связи с заключением настоящего Соглашения,

— по взаимному согласию Сторон,

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ

12.1 Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и должны быть подписаны обеими Сторонами. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Стороны.

13.2 Во всех других случаях, не оговоренных в настоящем Соглашении, Стороны являются
регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

РФ, Воронеж, Ленинский проспект, 119-а, Воронеж, Россия.

в Центральном банке Черноземья Сбербанка России, г. Воронеж.

  1. Тендерный договор (установка кондиционеров)
  2. Соглашение об использовании сайта и согласие на обработку персональных данных

Общие положения

1.1 Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Техникс-Сервис», действующего на основании Устава (далее — Исполнитель), и содержит все соответствующие условия выполнения работ по установке кондиционера.
1.2 В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты работ, юридическое или физическое лицо, принявшее настоящую оферту, становится Заказчиком (согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ, акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте), а Подрядчик и Заказчик вместе являются Сторонами настоящего Договора.
1.3 Соответственно, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей Публичной оферты. Если вы не согласны с каким-либо пунктом предложения, Подрядчик предлагает вам отказаться от работы.
1.4 Офертой является данный документ «Публичная оферта на выполнение работ по установке кондиционеров ООО «Техносервис»», опубликованный в Интернете по адресу: http://www.SPLI.ru.
1.5 Акцепт оферты означает полное и безоговорочное принятие оферты действиями Покупателя, изложенными в разделе 3.3 настоящей оферты. Принятие предложения создает контракт на выполнение работы.
1.6 Покупатель — лицо, сделавшее акцепт оферты и, таким образом, являющееся получателем работ Исполнителя по заключенному договору оферты.
1.7 Тендерный контракт — это договор между Подрядчиком и Принципалом на установку оборудования для кондиционирования воздуха, который заключается путем принятия тендера.
1.8 Исполнитель имеет право в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант и условия настоящей публичной оферты без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на веб-сайте по адресу: http://www.SPLI.гцне менее чем за один день до их вступления в силу.

2. Предмет публичной оферты.

2.1 Подрядчик должен выполнить, а Покупатель принять и оплатить установку системы кондиционирования воздуха по адресу Покупателя.
2.2 Подрядчик должен выполнить следующие работы, входящие в базовую установку кондиционера

  • размещение наружного блока под окном путем его снятия с окна или установки с лестницы
  • монтаж трубопровода (медные трубы, теплоизоляция, сигнальный кабель, дренаж) длиной до 5 м и подключение наружного и внутреннего блоков с проверкой герметичности на трубопроводе
  • Сверление одного сквозного отверстия диаметром 50 мм
  • подключение к электросети в соответствии с требованиями производителя кондиционера и правилами пожарной безопасности
  • пусконаладочные работы (настройка кондиционера, тестирование во всех предусмотренных режимах и демонстрация потребителю).

2.3 Базовый монтаж не включает: подъем в гору, бурение стен, прокладку труб и другие работы, не входящие в базовый монтаж.
2.4 Установка кондиционера может быть выполнена в два этапа — подготовительный (во время проведения черновых ремонтных работ в помещении) и пусконаладочный (после завершения отделочных работ стен и потолка).
2.5 Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренные пунктом 2.2. настоящей публичной оферты, своими силами или привлекая для их выполнения третьих лиц (профессиональных альпинистов, автомехаников и других работников, не состоящих в штате Исполнителя).

3. Стоимость и порядок расчетов.

3.1 Общая стоимость работ Подрядчика:
3.1.1 Стоимость базовой установки: настенные сплит-системы:

  • 7990 рублей для моделей мощностью до 2,5 кВт (рассчитанных на 25 м 2 )
  • 9000 рублей для моделей мощностью до 4 кВт (рассчитанных на 40 м 2 ).
  • 10000 рублей для моделей мощностью до 6 кВт (для 60 м 2 ).
  • 11000 рублей для моделей мощностью до 8 кВт (для 80 м 2 ).
  • 12000 рублей для моделей мощностью до 9 кВт (для 90 м 2 ).
  • 13000 рублей для моделей мощностью 9 кВт и выше (при площади более 100 м 2 ).

Сплит-системы кассетного, потолочного, напольно-потолочного и консольного типов:

  • 11000 рублей для моделей мощностью до 4 кВт (рассчитанных на площадь более 40 м 2 ).
  • 12 000 рублей для моделей мощностью до 5,5 кВт (для 55 м 2 ).
  • 13000 рублей для моделей мощностью до 7 кВт (для 70 м 2 ).
  • 14000 рублей для моделей мощностью до 9 кВт (для 90 м 2 ).
  • 15000 руб. для моделей мощностью 9 кВт и выше (при площади более 100 м 2 ).

При установке мульти-сплит-системы стоимость монтажа представляет собой количество внутренних блоков, умноженное на базовую стоимость монтажа соответствующей мощности внутреннего блока.
3.1.3 Для моделей с воздухозаборником стоимость монтажа уточняйте у менеджера (монтаж воздуховодов до пяти метров — 900 руб.).
3.1.4 Стоимость второго этапа монтажа — 2000 рублей (если кондиционер устанавливается в два этапа — с приездом монтажной бригады для завершения монтажа).
3.1.5 Базовый монтаж не включает: альпинистские работы, бурение стен, подъем труб и другие работы, не входящие в Базовый монтаж.
3.1.6 Все дополнительные услуги оплачиваются отдельно.
3.1.7 Стоимость отдельных работ:

  • Снос вдоль монолита: 1500 руб. погонный метр.
  • Кирпичное вождение: 1000 руб. погонный метр.
  • Альпинистские работы: от 6000руб.
  • Коробка под дымоход (60×60 мм): 300 руб. погонный метр
  • Кабельный канал: 150 рублей погонный метр
  • Расширение плинтуса: 850 рублей за погонный метр
  • Удлинитель сетевого кабеля: 100 рублей погонный метр
  • Дополнительное сверление отверстий: от 300 рублей
  • Повторный визит монтажной бригады: 2000 рублей.

3.2 Заказчик оплачивает работы, указанные в пункте 2.2. настоящей оферты, по факту выполнения работ или путем 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя.
3.3 Заказчик производит оплату наличными в кассе Исполнителя, оплачивает работу банковской картой или на расчетный счет Исполнителя.
3.4 С момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или оплаты банковской картой или в кассе Подрядчика, тендерный контракт вступает в силу.
3.5 Завершение работ по настоящей публичной оферте будет оформлено актом, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.

4. Сроки выполнения работ.

4.1 Весь комплекс монтажных работ и мероприятий, связанных с настройкой, проверкой и вводом в эксплуатацию кондиционера, будет выполнен Подрядчиком:

  • в случае установки кондиционера в один этап — в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня, на который назначен монтаж
  • в случае установки кондиционера в два этапа — первый этап в соответствии с предыдущим пунктом, дата второго этапа устанавливается по соглашению Сторон.

4.2 Дата завершения работ может быть изменена по взаимному согласию Сторон.
4.3 Подрядчик имеет право сдать работу раньше согласованного срока. 5.

5. Гарантия.

5.1 Гарантии распространяются на дефекты монтажа и пусконаладочных работ, которые были выявлены Подрядчиком или уполномоченной третьей стороной.
5.2 Начало гарантийного срока определяется как 1 год с момента подписания акта выполненных монтажных работ. Гарантийный срок составляет 3 (три) года при условии соблюдения Заказчиком требований производителя кондиционера (по эксплуатации и обслуживанию оборудования), указанных в гарантийном талоне. 5.2.2 Сервисное обслуживание в соответствии с требованиями производителя (для жилых установок — один раз в год, для коммерческих установок — два раза в год, для промышленных установок — четыре раза в год) на SPLI.ru
5.3 В случае поломки оборудования, демонтаж должен производиться после проверки оборудования специалистом Подрядчика. При невозможности посещения сервиса — после получения описания гарантийного случая, включая фото- и видеоматериалы о неисправности. После осмотра оборудования специалистом Подрядчика дополнительная проверка оборудования или его элементов будет проведена в оборудованном сервисном центре Подрядчика. Расходы по транспортировке оборудования или его компонентов в оборудованный сервисный центр Исполнителя и обратно к Заказчику несет Исполнитель.
5.4 Поставка новых запасных частей или единиц оборудования, необходимых для выполнения гарантийных обязательств Исполнителя, осуществляется Исполнителем в дополнительно согласованный срок, но не более 45 календарных дней с момента выявления необходимости поставки.
5.5 В случае замены или поставки новых компонентов, деталей или узлов гарантийный срок на данное оборудование остается первоначально согласованным.
5.6 Расходы по демонтажу оборудования, требующего гарантийного ремонта третьими лицами (альпинистами, имеющими разрешение и допуск к работе на высоте), и последующему монтажу, требующему привлечения третьих лиц (альпинистов, имеющих разрешение и допуск к работе на высоте), несет Покупатель.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1 Подрядчик обязан выполнить работу в полном объеме, с надлежащим качеством и в сроки, указанные в разделе 4.1 настоящей публичной оферты.
6.2 Исполнитель направляет своих специалистов к Заказчику для устранения дефектов оборудования, обнаруженных в период гарантийного срока эксплуатации.
6.3 Предоставить Заказчику оригинальную копию Акта выполненных работ по завершении работ.

7. Обязанности Заказчика.

7.1 Заказчик обязан сообщить Исполнителю о дефектах и разрешить специалистам Исполнителя осмотреть и определить дефекты. Ни при каких обстоятельствах заказчик не может самостоятельно выполнять ремонт без согласования с Исполнителем плана ремонта, инструментов и запасных частей.
7.2 Заказчик обязан обеспечить, чтобы в начале монтажных и пусконаладочных работ

  • подготовлены помещения, в которых будут проводиться работы
  • обеспечить достаточное электрическое освещение помещений
  • обеспечить свободный доступ специалистов Подрядчика в помещения, где будут проводиться работы
  • обеспечить доступ специалистов Подрядчика к источнику питания
  • обеспечить безопасность инструментов и монтажного оборудования во время подготовительных и монтажных работ
  • исключить присутствие людей, техники и других подобных объектов вблизи зоны установки.

Настоящее соглашение об использовании сайта и согласии на обработку персональных данных (далее — «Соглашение») разработано и заключено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации между ООО «Техсервис», ОГРН 1137746069658, юридический адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 37, стр. 4 (далее — «Компания») и физическим лицом — посетителем сайта: www.spli.ru (далее — «Пользователь») следующим образом

(1) Пользователь настоящим соглашается (дает свое согласие) на обработку Компанией (в том числе в форме сбора, систематизации, накопления, хранения, разъяснения, использования, блокирования, уничтожения) данных Пользователя, включая его персональные данные (а именно: контактные телефоны; адрес электронной почты; место работы и должность; пользовательские данные (информация о местоположении; тип и версия операционной системы; тип и версия браузера; тип устройства и разрешение экрана; источник, с которого Пользователь пришел на сайт; с какого сайта Пользователь пришел в Компанию). Персональные данные Пользователя могут обрабатываться с использованием или без использования автоматизированных средств.

2 Целями обработки персональных данных Пользователя являются:

  • Персонализация сайта и его предложений (как на самом сайте, так и при последующем (в том числе электронном) общении с Пользователем) в соответствии с установленными (в том числе с помощью средств автоматизированной обработки) интересами Пользователя к содержанию сайта;
  • Принятие и обработка покупок/заказов, размещенных Пользователем на сайте;
  • Предоставление Пользователю справочной и рекламной информации о товарах/услугах и других предложениях, продаваемых на сайте, посредством электронной почты и/или SMS (по усмотрению Компании);
  • Предоставление Пользователю справочной и рекламной информации о товарах/услугах и иных предложениях, реализуемых на Сайте, посредством личного общения с Пользователем по указанному номеру телефона;
  • Выполнение Компанией своих обязательств перед Пользователем.

3) Основанием для обработки персональных данных Пользователя является статья 24 Конституции Российской Федерации, статья 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», Устав Компании, настоящее Соглашение и соглашение об обработке персональных данных в соответствии с ним.

(4) Пользователь может внести изменения в предоставленные им персональные данные, а также потребовать их удаления/удаления (отозвать согласие на обработку персональных данных), направив Компании соответствующий запрос по электронной почте info@spli.ru.

(5) Компания обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию третьим лицам. Однако в случаях, перечисленных ниже, Компания вправе предоставить такую информацию (включая персональные данные Пользователя) третьим лицам (включая, в том числе, Общество с ограниченной ответственностью «Техсервис», ОГРН 1137746069658):

  • Предоставление информации третьим лицам, действующим по договору с Компанией, для выполнения своих обязательств перед Пользователем и/или для достижения иных целей, указанных в пункте 2 выше;
  • Предоставление информации в целях выполнения требований уполномоченных компетентных органов;
  • В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

(6) Компания имеет право использовать файлы cookie для улучшения использования Пользователем Сайта и в целях, указанных в пункте 2 выше, а также имеет право получать и обрабатывать другую информацию о Пользователе и его использовании Сайта (включая информацию об IP-адресе Пользователя, информацию о посещениях Пользователем Сайта и т.д.).

(7) При обработке персональных данных Пользователя Компания руководствуется положениями Федерального закона «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами и принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от несанкционированного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Пользователя. Компания не несет ответственности за передачу Пользователем информации по незащищенным каналам связи или в иных случаях, находящихся вне разумного контроля Компании.

8. Пользователь обязан обеспечить полноту, точность и достоверность предоставляемой им информации, а также принять меры к тому, чтобы предоставление Пользователем информации не нарушало действующее законодательство, а также законные права и интересы третьих лиц.

(9) Пользователь соглашается получать от Компании информацию, рекламные сообщения и сообщения, информационные бюллетени и другую сопутствующую информацию в других формах. В то же время, Пользователь имеет право потребовать от Компании исключить его из получения такой информации.

(10) Сбор, хранение и иная обработка персональных данных, предоставленных Пользователем, осуществляется исключительно в электронной форме (если иное не предусмотрено действующим законодательством или, по мнению Компании, является целесообразным для оптимального достижения целей, указанных в пункте 2 выше).

(11) Используя Сайт в любой форме (включая, но не ограничиваясь: просмотр и изучение материалов Сайта, заполнение форм на Сайте, предоставление личной информации (в том числе через формы на Сайте) с целью регистрации, покупки/заказа на Сайте и т.д., а также иные действия, связанные с использованием функциональности Сайта и материалов, информации и инструментов Сайта), Пользователь соглашается с настоящим Соглашением и всеми его условиями, а также с самим осуществлением Пользователем своих прав по настоящему Соглашению.

(12) Стороны соглашаются, что настоящее Соглашение и предусмотренное в нем регулирование применяются к отношениям между Сторонами до даты его заключения.

Наши реквизиты:

Текущий адрес:127566 Москва Алтуфьевское шоссе 48 к.1 офис 308.
Наш головной офис: 127566, Москва Алтуфьевское шоссе 48 к.2, помещение IX, комната 5, этаж 3
ИНН: 9715307396
KPP: 771501001
/ S/C: 40702810287130000684
К/С: 30101810000000000256
Банк: Московский филиал ПАО РОСБАНК
БИК: 044525256
ОГР: 5177746055306
ОКПО: 19809034

Наши реквизиты:

Текущий адрес:127549 Москва Алтуфьевское шоссе 48 корп.2.
Адрес головного офиса:127410 Москва Алтуфьевское шоссе, 37, стр. 4
ИНН: 7715950469
KPP: 771501001
НОМЕР СЧЕТА: 40702810987130000117
/ C / C: 301018100000000256
Банк: Московский филиал ПАО РОСБАНК
БИК: 044525256
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: 1137746069658
ОКПО: 17041463

Оцените статью
Добавить комментарий